招标编号：131-2021GC-108

1. 招标条件

本招标项目阳新县永阳资产经营有限公司交投石化富池加油站EPC项目已由 阳永资文[2021] 11号文批准建设，资金来自 自有资金 ，招标人为阳新县永阳资产经营有限公司，招标代理机构为湖北方圆工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计-采购-施工（EPC）总承包进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 本招标项目的建设地点：本项目建设地点位于阳新县富池镇兴富公路富池村；

2.2 本招标项目的建设规模：本项目建设用地面积2175㎡，本站加油部分设30立方米汽柴油储罐5具（3汽2柴），总罐容150立方米，柴油折半计容120，属于二级加油加气合建站。本站设置4台四枪四油品潜油泵加油机；附属建筑物、站内给排水、站内接电、站内绿化等。

2.3 本招标项目合同估算价：总投资约746.58万元；

2.4 本招标项目的计划工期：12个月（以开工报告时间为准）；

2.5 本招标项目的设计招标范围：完成本项目所需的所有设计工作，根据核准初步设计概算批复内估算进行限额设计。包括施工图设计（含预算编制）；提供相应设计技术交底，并解决施工中的设计技术问题，施工现场全过程配合服务等，包通过施工中的设计技术问题，施工现场全过程配合服务等，包通过施工图审查并出具审查意见合格书。

2.6 本招标项目的施工招标范围：完成本项目所有施工工作、施工实施建设阶段、设备采购、安装、试验、检测（仅包含原材料见证取样）、送检、运营调试阶段、资料编制归档、施工至工程竣工验收、结算编制、竣工图编制、工程保修以及项目移交并配合业主办理报建、报批、相关部门结（决）算审计等工作，包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包竣工验收通过及相关配合服务。

3.投标人资格要求

3.1投标人资格要求：

3.1.1具有独立企业法人资格并依法取得有效的企业营业执照；

3.1.2投标人须同时具有中华人民共和国建设行政主管部门颁发的以下资质：1.工程设计石油天然气(海洋石油）行业（油气加工、油气库）专业乙级或工程设计建筑行业乙级及以上资质；2.建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。

3.1.3人员要求：（1）拟任本项目的项目经理须具有建筑工程专业二级注册建造师执业资格（不包括建造师临时执业证书）且具有中级及以上技术职称，并具备有效的安全生产考核B类及以上合格证书或住房和城乡建设厅网站打印的带二维码的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理、无不良行为及中标后仅承担本工程项目管理（提供承诺书）；2.拟任本项目的设计负责人须具有二级注册结构工程师；3.施工项目人员拟派本工程的项目“八大员”（施工员、质量员、标准员、材料员、机械员、资料员、劳务员、安全员、造价师）须具有有效的合格证书或岗位证书，其中安全员应具有有效的安全生产考核合格证书（C证）或提供安全生产考核合格的网上截图打印并加盖公章；4.投标人拟担任的本项目的项目经理、设计负责人必须为本单位正式员工并提供在本公司设标截止时间前连续6个月的社保证明。

3.1.4财务要求：提供完整的2019年、2020年度财务审计报告。

3.1.5业绩要求：近 三 年（从投标截止时间往前36 个月，以合同签订时间为准）投标人至少承担过一项总投资额在700万元及以上的建筑工程总承包业绩（投标人提供的业绩信息必须同全国建筑市场监管公共服务平台公开的信息一致，须提供相应网站截图、县级及以上公共交易服务平台中标公示截图、中标通知书及竣工验收证明）。

3.1.6 信誉要求：

（1）没有被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照。

没有被暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上行政主管部门（住建、水利、或公共资源交易）或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；财产没有被接管或冻结，没有被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；近三年没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题；未被列入湖北省公共资源招标投标信用信息平台黑名单；近三年没有拖欠农民工工资情况。

（2）没有被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。

（3）没有被最高人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单。

（4）近三年投标人及其法定代表人和拟任总承包负责人（项目经理），设计负责人、施工技术负责人没有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为（中国裁判文书网截图）。

（5）本项目不接受在阳新县公共资源交易监督管理局有不良记录的企业投标。

3.1.7 本项目接受联合体投标。（1）联合体只能由两家成员组成（施工单位一家，设计单位一家）。（2）联合体牵头人由施工单位担任，须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。（3）联合体各方应签订联合体协议书，明确牵头人及各方权利义务。（4）组成联合体应符合法律法规对联合体投标的有关规定，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程项目投标。

3.2本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。

3.3所有省内、外建筑企业在鄂从事建筑活动，需登陆湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台，报送企业基本信息和人员信息。以一体化平台记录公示的信息为准，提供平台信息记录截图并加盖公司公章，如未提供或查实不符合要求或提供虚假材料的作废标处理。

3.4其他要求

（1）与招标人存在利益关系可能影响招标公正性的投标人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的投标人，不得同时参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均按无效处理。

（2）投标人必须落实农民工用工管理工作的相关要求，并在投标文件中做出承诺。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，在投标前，应当在黄石市公共资源交易中心办理并领取CA数字证书方可下载招标文件。具体操作详见《黄石市公共资源交易信息中心网站数字证书电子签章办理通知》。

4.2 办理CA数字证书后，请于2021年8月13日至2021年8月19日17 时30分止（北京时间、下同），通过互联网使用CA数字证书登录“阳新县工程建设电子交易平台（http://61.136.172.130:8181/login）下载招标文件，联合体投标的，由牵头人报名并下载招标文件。未按规定下载招标文件的，其投标将被否决。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件包括不加密的电子投标文件（U盘备份）及纸质投标文件。投标文件递交截止时间为2021年9月2日9 时00分。投标人应当在投标截止时间前，以现场方式递交投标文件：

现场递交：投标人应当在投标截止时间前，将不加密的电子投标文件（U盘备份）与纸质投标文件按照招标文件要求密封和加写标记后，递交至阳新县公共资源交易中心一楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）。逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照招标文件要求密封或者加写标记的投标文件，招标人将拒收。

6 踏勘现场和投标预备会

本次招标不组织踏勘现场和投标预备会，投标人可自行踏勘现场，费用自理。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《黄石公共资源交易信息网》（http://www.hsztbzx.com/）和 《阳新县人民政府网》（http://www.yx.gov.cn/）上发布。

8.联系方式

招 标 人：阳新县永阳资产经营有限公司

地址：阳新县兴国镇熊家垴安置小区9号楼

联系人：黄冲

电话：18671434687

招标代理机构：湖北方圆工程造价咨询有限公司

地址：阳新县兴国镇熊家垴小区2栋404

联系人：龚冉芳

电话：0714-7337787

   2021年 8月 13日

注：1.投标人拟任的施工项目经理（建造师）（下同）不得同时担任两个及以上建设工程项目的项目经理（项目负责人）。存在下列情形之一的，视为未担任其他在施建设工程项目的项目经理：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的；（4）因非承包方原因合同工期内工程未完工且工程已完成80%以上的工作量的，经建设单位同意的。